Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Договор пусконаладочные работы

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Договор на пусконаладочные работы (пример)

 ООО  «Спецстройбетон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Подгорного Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________             , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________                                                                   , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1  Подрядчик в счет стоимости Договора выполнит работы по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, указанного в спецификации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору), в здании __________________           по адресу __________________________________, именуемом в дальнейшем «Объект», в соответствии с проектным решением Заказчика.

1.2  Заказчик предоставит Объект для выполнения указанных работ, примет и оплатит выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

                                            2. Приложения и Дополнения

2.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

1)    Приложение № 1, содержащее спецификацию монтируемого технологического оборудования.

3. Обязанности и права Подрядчика

Подрядчик обязан:

3.1  Приступить к выполнению работ не позднее 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Объекта.

Выполнить в согласованный  срок работы по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования согласно Приложению № 1.

3.2 Предупредить Заказчика о возникшей необходимости превысить объемы и стоимость выполняемых работ. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об этом, он обязан выполнить работу, не требуя возмещения сверх установленных расходов.

3.3 Уведомить Заказчика об окончании работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему Акты сдачи-приемки в двух экземплярах.

3.4 Обеспечить предотвращение повреждений и причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, обеспечив правила пожарной безопасности и безопасность труда при производстве работ.

3.5 Устранить дефекты, если они будут иметь место по вине Подрядчика и выявятся в течение гарантийного периода.

Подрядчик имеет право:

3.6 Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.

3.7 Требовать возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

3.8 Досрочно выполнить работу, предусмотренную настоящим Договором.

4. Обязанности и права Заказчика

Заказчик обязан:

4.1  Предоставить Подрядчику проектное решение объекта в объеме, достаточном для подготовки и проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.

4.2 Уведомить Подрядчика о готовности Объекта и монтируемого оборудования к монтажу не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.

4.3 Предоставить Подрядчику бригаду, состоящую из электрика и двух слесарей для проведения сборочно-монтажных работ.

4.4  Передать Подрядчику по Акту полностью подготовленный согласно рекомендациям Подрядчика под монтаж Объект.

4.5 Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.

4.6 Обеспечить объект электроэнергией, водой и другими коммуникациями для бесперебойного выполнения Подрядчиком своих обязательств в период монтажных работ и выполнения гарантийных обязательств (за счет Заказчика).

4.7 Заказчик обязуется своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры по выполнению договорных обязательств.

Заказчик имеет право:

4.8 Во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.9 Отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Подрядчика за 10 (десять) дней в письменном виде, оплатив выполненные работы и возместив Подрядчику понесенные им расходы.

5. Общая стоимость Договора и порядок расчетов

5.1  Общая стоимость работ по шеф-монтажу и пуско-наладке  технологического оборудования, включая НДС, составляет сумму ____________________________________________________________  рублей.

5.2 Командировочные расходы, связанные с переездом, проживанием и питанием представителей Подрядчика оплачиваются Заказчиком согласно выставленных Подрядчиком счетов на оплату.

5.3  Не позднее 5 (Пяти) дней до начала работ Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика предоплату в размере 100% стоимости настоящего Договора, включая НДС.

5.4  Основанием для начала работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования является поступление предоплаты на счет Подрядчика и передача Подрядчику по Акту полностью подготовленного под монтаж Объекта и монтируемого оборудования.

6.

Сроки выполнения и сдача-приемка работ

6.

1 Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в_____________   20____ года в течение ________ дней.

6.

2 Срок выполнения работ может быть изменен по договоренности сторон.

6.

3 Если производство работ приостанавливается по указанию Заказчика или по иной причине, согласованной сторонами в подписанном ими письменном документе, и если производство работ не возобновлено по указанию Заказчика или по иной причине, согласованной сторонами в подписанном ими письменном документе,  в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента приостановления работ, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное извещение о расторжении Договора. В указанном случае Заказчик обязан возместить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и других понесенных Подрядчиком в соответствии с данным Договором затрат, подтвержденных документально с соблюдением установленного порядка.

6.

4 При расторжении или аннулировании Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика возвращения того, что было получено им по Договору, а именно: в случае, если суммы, перечисленные Заказчиком окажутся больше, чем стоимость выполненных Подрядчиком работ и других понесенных в соответствии с данным Договором затрат, Подрядчик обязан возвратить излишне перечисленные суммы Заказчику в течение 20 (Двадцати) дней с момента расторжения или аннулировании Договора.

6.

5 Датой передачи выполненных работ Заказчику будет являться дата подписания Акта приемки выполненных работ.

6.

6 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня сдачи, уведомляет Заказчика о готовности к передаче выполненных объемов и определяет дату начала работы комиссии, а также своих должностных лиц, участвующих в приемке и направляет Заказчику два экземпляра Акта приемки.

6.

7 Сдача-приемка осуществляется путем инспекции всех работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.

8 В случае если Заказчик в течение 1 (одного) дня не приступит к приемке выполненного Объекта, то датой приемки будет считаться второй рабочий день с даты предъявления уведомления, при этом, документом, подтверждающим принятие работ, будет считаться уведомление Подрядчика о завершении работ.

7. Гарантии

7.1 Срок гарантии нормальной работы объекта монтажа устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, если иной срок гарантии не указан в паспорте на каждую единицу монтируемого оборудования.

7.2 За повреждение систем со стороны третьих лиц Подрядчик ответственности не несет.

8. Претензии

8.1 Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры, относящиеся к толкованию или выполнению настоящего Договора, будут рассматриваться путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования путем переговоров, заинтересованная Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.

9. Санкции

9.1 В случае не завершения Подрядчиком по своей вине работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик, по предъявлению претензии, уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от невыполненного объема работ за каждый день просрочки.

10.

Форс-мажорные обстоятельства

10.

1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнения, военные действия любого рода, блокады, акты или действия Правительства или местных органов власти или другие обстоятельства, не контролируемые Сторонами. Срок выполнения обязательств будет продлен на период, равный периоду времени, в течение которого такие обстоятельства оставались в силе.

10.

2 Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться в течение 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения понесенных убытков.

10.

3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, в силу изложенных ранее причин, своих обязательств по настоящему Договору, обязана о наступлении и прекращении указанных обстоятельств немедленно, не позднее 5 (пяти) дней, сообщить об этом другой Стороне. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности.

11. Конфиденциальность

11.1 Заказчик обязуется не передавать третьим лицам технические и коммерческие условия настоящего Договора, а также техническую, финансовую и коммерческую информацию, связанную с выполнением настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1 С момента подписания Подрядчиком и Заказчиком настоящего Договора все предыдущие переговоры в устной или письменной форме или переписка, относящиеся к настоящему Договору, считаются недействительными.

12.2 Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

12.3 Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего Договора одной из сторон другой стороне, может быть отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по указанным ниже адресам.

Те документы, которые согласно условиям настоящего Договора должны быть направлены письменно, могут быть направлены, в том числе и с использованием электронной почты или факсимильной связи, однако направленные таким образом документы считаются полученными другой стороной в момент направления извещающей стороне уведомления об их получении.

12.4 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.5 Во всем остальном, что осталось неурегулированном настоящим соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.6 Стороны договорились не передавать права и обязанности (в том числе и права взыскания денежных долгов) по Договору третьим лицам, без письменного согласия другой стороны по Договору.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

13.1 Заказчик:

13. 2 Подрядчик:

Подписи сторон:

Подрядчик:_____________________________               М. П.Заказчик:_______________________________                     М. П.

Посмотреть цены                Позвонить

Источник: http://ssb54.ru/index.php/primery-dogovorov/107-dogovor-puskonaladochnye-raboty

Образец договора на оборудование и монтаж

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

В процессе подписания договора о поставке и установке какого-либо оборудования важно помнить, что наличие в нем каких-либо опечаток и ошибок недопустимы. Если этому есть место, при возникновении спорных ситуаций, которые требуют судебного решения, может произойти такое, что договор будет признан недействительным и возможности возврата денежных средств может не быть.

Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику покупателю. В свою очередь заказчик в обязательном порядке должен принять оборудование, а также проверить его качество. При отсутствии каких-либо возражений происходит оплату за поставку.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Форма договора на поставку и монтаж оборудования
  • Договор подряда на монтаж оборудования
  • Форма договора на поставку и монтаж оборудования
  • Образец договора поставки и монтажа оборудования
  • Договор на монтаж оборудования (образец)
  • Договор поставки и монтажа оборудования
  • Документация

Форма договора на поставку и монтаж оборудования

Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения.

Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора.

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т. Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст.

Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания.

Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования. По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке.

Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования.

Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:.

Монтаж оборудования можно начинать после подписания актов готовности помещений и фундаментов к соответствующей установке. Условия осуществления подготовительных процедур и их приемки целесообразно прописать в договоре или специализированных приложениях к нему.

По умолчанию монтаж предполагает установку станков, узлов и агрегатов с соблюдением всех установленных требований. Установка объектов включает в себя закрепление оборудования на фундаменты или иные опорные конструкции, подключение его к сетям, панелям управления, приведение в состояние готовности к работе.

Конкретизированный же перечень работ надлежит отразить в договоре или специализированных приложениях. После окончания работ или отдельных этапов работ составляется специальный акт приемки работ со ссылкой на договор. Им фиксируется факт установки объекта с соблюдением всех необходимых требований. Скачать образец договора на монтаж оборудования. Используется для индексации зарплаты.

Используется для расчёта отдельных показателей. Задавать вопросы и отвечать на них могут только зарегистрированные пользователи. Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь. СМС с кодом отправлено на ваш номер телефона.

Журнал и сервисы для бухгалтеров. Подписаться на журнал. Получить демодоступ к журналу. Связаться с нами. Подписывайтесь на наш канал в Я ндекс. Осталось 4 дня. НДФЛ с выплат работникам, уплата за июнь г. Календарь сдачи отчетности в году. Cроки уплаты налогов в году. Производственный календарь на год.

Новый бухгалтерский семинар от Издательства. Введен новый штраф для компаний и ИП. Перечень не облагаемых НДФЛ выплат изменен. ККТ-отсрочка для некоторых ИП продлена на два года. ККТ с 1 июля: главное за пять минут. Четырехдневная рабочая неделя может стать нормой.

Путевой лист: нужно ли расписывать весь маршрут авто. Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества. Калькулятор отпускных в году. Калькулятор пеней по налогам и страховым взносам.

Оформить подписку Оформить подписку на журнал Заказать книги издательства Подписаться на новостную рассылку.

Сообщить свое мнение О чем хотите прочитать в журнале Нашли ошибку в журнале? Пожаловаться Нашли ошибку на этой странице?

Опросы издательства. Получить подарки Конкурсы издательства. Предложить сотрудничество Опубликовать свою статью в журнале Партнеры.

Зарегистрировано в Роскомнадзоре Технические вопросы: support glaniga. Нашли ошибку на сайте? Отправьте описание найденной ошибки, и мы оперативно исправим её. Ваш e-mail.

Мы постараемся исправить найденную вами ошибку в ближайшее время. Пожалуйста, введите корректный электронный адрес. Извините, неверный email или пароль. Невозможно завершить сессию, открытую на первом устройстве. Запомнить логин.

Восстановить пароль. Подписаться на новостную рассылку.

Пользователь с таким логином и паролем уже вошел на сайт. Осуществить новый вход? Задавать вопросы и отвечать на них могут только зарегистрированные пользователи Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь.

Войти на сайт Ввести код дсотупа Уважаемый читатель! Получать бухгалтерские новости на почту. Подтверждение регистрации СМС с кодом отправлено на ваш номер телефона. Прислать новый код. Журнал и сервисы для бухгалтеров Подписаться на журнал Получить демодоступ к журналу Задать вопрос специалисту Связаться с нами.

Войти на сайт Ввести код доступа. Подписаться на журнал Получить демодоступ к журналу Задать вопрос специалисту. Консультации Новости Форумы Формы Калькуляторы. Статьи Справочники Семинары Календари Тесты.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения. Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Позвонить юристу сейчас Меню.

Раздел имущества через суд Выписать из квартиры без согласия Приобретение квартиры Помощь в продаже недвижимости Вселение Выселение из квартиры Соглашение о разделе имущества супругов Споры по недвижимости.

Сопровождение сделки Юридическая проверка документов Возврат переплаченного налога Досудебное урегулирование споров Исполнение решения суда Оценка недвижимости Правовое заключение Признание сделки недействительной мнимой Проведение переговоров Проверка документов Согласование перепланировки Составить иск в суд Управление дебиторской задолженностью Управление недвижимостью Юридическая консультация.

Договор подряда на монтаж оборудования

Унифицированная форма КС Бухучет у подрядчика в строительстве. Бухгалтерский и налоговый учет в строительстве. Акт строительной готовности под монтаж оборудования.

Путевой лист строительной машины – форма ЭСМ Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы — например, возведение фундамента для установки оборудования.

Образец договора поставки и монтажа оборудования

Термины и определения 1. Товар — двери, стеновые и потолочные панели, другие деревянные изделия, переданные Заказчиком для дальнейшей сборки и монтажа силами Субподрядчика. Дополнительные виды Монтажных работ, не предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией.

.

Предмет договора. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско- наладке.

.

Документация

.

.

.

.

Источник: https://icarre95-programmelife.com/byudzhetnoe-pravo/obrazets-dogovora-na-oborudovanie-i-montazh.php

Является ли шеф монтаж строительным подрядом

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Решая данные задачи, заказчик застройщик не должен забывать об авторском надзоре — совокупности мероприятий, призванных обеспечить наиболее полное соответствие строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации.

Основные задачи авторского надзора — выявление отклонений от проекта, нарушений в технологии и качестве применяемых материалов и если нужно принятие решений по внесению в проект необходимых изменений.

Таким образом, авторский надзор способствует недопущению всего, что может привести к ухудшению качества строительства, снижению безопасности и надежности здания сооружения или ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Данный вид контроля осуществляется при проверке хода строительных работ на возводимых объектах, их вводе в эксплуатацию и выводе на проектную мощность, а также при консервации и ликвидации объектов.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор на шеф надзор
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Про затвердження Правил про договори підряду на капітальне будівництво
  • Что такое шеф-монтаж?
  • IP Lawyers
  • Распоряжение 597-РЗП Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
  • IP Lawyers

Договор на шеф надзор

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Деревянные дома от компании “Строй Хауз “

Our experience We have a vast experience of contractual work relating to scientific and technological cooperation, research and development, design, as well as work contracts and labor contracts.

In addition, we work closely on agreements with authors copywriters , designers and developers, as well as with scientists and technical experts. Pre-court complaints Nevsky IP Law prepares demands to terminate infringement and works further to recover compensations for counterfeiting and other violations of copyright and patent rights.

We analyze the violation, collect necessary evidence and calculate the amount of compensation which might be recovered. We develop strategy of litigation, with the view of the expected reaction and position of the opponent, and hold inter-related court proceedings.

Enforcement Nevsky IP Law secures proper enforcement of financial and intangible claims of its clients. Nevsky IP Law performs tax planning and creates corporate and contractual relations scheme in order to minimize the transactional costs.

We draft tailored made constitutional and other internal documents, taking into account specifics of the IP-related business processes.

For start-ups and internet projects we develop corporate structures which include foreign jurisdictions and companies. Development of IP protection strategy We develop detailed guidelines on protection of rights to invention, utility models, design solutions, know-how, works of science and design.

Preparation of title documents Obtainment of patents, certificates and other title documents. Documenting rights to the IP results made for hire, including with the use of distance solutions and electronic document management.

Management of competencies and knowledge Legal formalization of internal regulations and processes. Securing continuity of scientific research and development.

Documentation of results of intellectual activity and introduction of a confidentiality regime including commercial secret regime. We work for businesses which are dependent on intellectual property and technology.

Protection of Intellectual Property becomes very important for many businesses. Only true professionals can provide a true protection of IP.

Our lawyers reveal and estimate IP objects, advise on proper protection of IP objects and rights to them, as well as perform registration, patent work and certification, legal representation in courts of all types and levels and patent dispute chamber, contractual work related to the creation of IP, transfer of rights thereto, as well as provide legal advice and support on many other matters.

Our credentials Our team includes only high qualified IP lawyers. Our partners have obtained PhD in law. For many years we have been working on high-profile projects for technological companies, start-up projects, investors and scientists in Russia and European Union.

Общие положения 1. Договор подряда является основным документом, регламентирующим взаимоотношения заказчиков и подрядчиков и определяющим их экономическую ответственность за невыполнение договорных обязательств.

Альметьевск, Азов, Уфа, Нижний Новгород , а также сотрудниками сборочного производства и отдела сервиса г. Люберцы, Московская область в зависимости от специфики поставляемого оборудования и систем.

Перечень мероприятий, выполняемых при производстве шеф-монтажных работ должен быть регламентирован при заключении соответствующего договора с целью максимально удовлетворить потребности заказчика.

Подготовительные работы, включающие организационную и инженерную подготовку работ, в том числе: Анализ рабочей проектной документации, подбор измерительных средств и инструментов, подготовку рабочих мест Проверку соответствия основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей результаты проверки оформляются протоколом, неисправные технические средства передаются заказчику для ремонта или замены Согласование форм отчетной документации и т. Работы первого этапа выполняются, как правило, вне зоны монтажа.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Our experience We have a vast experience of contractual work relating to scientific and technological cooperation, research and development, design, as well as work contracts and labor contracts.

In addition, we work closely on agreements with authors copywriters , designers and developers, as well as with scientists and technical experts.

Pre-court complaints Nevsky IP Law prepares demands to terminate infringement and works further to recover compensations for counterfeiting and other violations of copyright and patent rights.

We analyze the violation, collect necessary evidence and calculate the amount of compensation which might be recovered. We develop strategy of litigation, with the view of the expected reaction and position of the opponent, and hold inter-related court proceedings.

Про затвердження Правил про договори підряду на капітальне будівництво

Что такое шеф-монтаж? Шеф-монтаж — это комплексная услуга, при которой выполнение всех необходимых работ проводится специалистами или нанятыми сотрудниками заказчика, а вот надзор за правильным выполнением всех этих работ, а также гарантирование завершения всех необходимых мероприятий является зоной ответственности поставщика.

Компания Атэри предлагает клиентам весь комплекс услуг шеф-монтажа в области установки межкомнатных и офисных перегородок , а также корпоративного строительства с учётом необходимых тестирования и сертификации.

Что гарантирует поставщик? Поставщик услуг шеф-монтажа при заключении договора берёт на себя большую ответственность и выполняет довольно весомый объём работ: Решает все организационные вопросы проведения монтажных работ.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что будет если ЗАПЕНИТЬ колеса?

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.

Общие положения 1. Договор подряда является основным документом, регламентирующим взаимоотношения заказчиков и подрядчиков и определяющим их экономическую ответственность за невыполнение договорных обязательств.

Законодательством союзных республик могут быть установлены особые правила о договорах подряда на капитальное строительство в колхозах.

Заказчик обязан: Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных работ проектам, сметам и строительным нормам и правилам, а материалов, изделий и конструкций – государственным стандартам и техническим условиям, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. При выявлении отклонений от утвержденной проектно-сметной документации, а также от рабочей документации, строительных норм и правил заказчик выдает предписание подрядчику об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений. Генеральный подрядчик обязан построить предусмотренные планом и титульным списком объекты строительства согласно утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации; обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами и правилами; произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования; принять участие в комплексном опробовании оборудования; сдать рабочей комиссии законченные объекты строительства, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг, и обеспечить совместно с заказчиком и субподрядными организациями ввод их в действие в установленные сроки.

Что такое шеф-монтаж?

Учет в строительстве апреля Наша организация выиграла тендер на поставку кабельной продукции. Одним из условий договора поставки является проведение шеф-монтажных работ. Как отразить шеф-монтажные работы, если для этого нам придется нанимать третью организацию? Нужно ли нам вступать в СРО для того чтобы не подвести нашего покупателя?

Задать вопрос Вопрос: Согласно лицензии организация имеет право на выполнение строительно-монтажных и специальных работ, а именно санитарно-технических работ.

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

по транспортировке, монтажу оборудования или только шеф-монтажу Поäряäíыå äоãоворы К договору строительного подряда применяют общие.

Какими нормативными и методическим документами регламентируются работы по шеф-монтажу примеры договоров на шеф-монтажные работы Вопрос-ответ по теме Какими нормативными и методическим документами регламентируются работы по шеф-монтажу примеры договоров на шеф-монтажные работы? Понятие шеф-монтажные работы действующим законодательством не определены. Как правило, под шеф-монтажными работами понимается выполнение работ по монтажу, подключению и наладки поставляемого поставщиком оборудования. Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике. Объясняется это тем, что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия место, срок, способ поставки оборудования, и порядок его монтажа. Актуальность и важность таких действий повышается, когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки. В таком случае договор между сторонами будет носить смешанный характер и содержать в себе элементы поставки и подряда. Методика выполнения данных работ определяется спецификой монтируемого оборудования, отдельные условия монтажа могут быть согласованы в самом договоре, например в технических условиях на выполнение работ см. Постановление 9 ААС от

IP Lawyers

.

.

.

.

Источник: https://gp-france-fsr.com/semeynoe-pravo/yavlyaetsya-li-shef-montazh-stroitelnim-podryadom.php

Шеф монтаж договор

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Образец договора шеф монтажных работ Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! В чём разница между пуско-наладочными и шеф-монтажными?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Услуги шеф-монтажа инженерных систем
  • договор на поставку и шеф-монтажные работы оборудования
  • шеф-монтаж
  • Договор на шеф монтажные работы и обучения образец
  • Шеф-монтаж и пусконаладка
  • ШЕФ-МОНТАЖ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Шеф-монтаж

договор на поставку и шеф-монтажные работы оборудования

Комплектность и количество Товара определяется в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Монтаж Товара Покупатель осуществляет за свой счет своими силами или с привлечением третьих лиц.

Перечень строительных материалов и инструмента, необходимых для начала монтажа, указан в Приложениях к настоящему договору N 2 и N 3 соответственно. Перечень и график проведения работ, выполняемых Покупателем под руководством представителя Продавца, определяются в Приложениях N 1 и N 4 к настоящему договору.

Поставщик и Покупатель согласуют эскизные проекты конструкции Товара и технологии их монтажа, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего договора.

Contractual work Drafting, negotiation, execution and performance control.

Шеф-монтаж оборудования Машиностроительное предприятие “СтройМеханика” оказывает услуги по шеф-монтажу оборудования. Конкретный состав услуг индивидуален для каждого отдельного проекта и тщательно согласовывается с заказчиком на стадии составления договора.

Услуги по шеф-монтажу при монтажных работах по сборке и установке производственных линий подразумевают общетехнический и технологический контроль за ходом работ, теоретическое и практическое обучение персонала заказчика и контроль качества при выполнении работ.

Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования.

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: подача заказчиком заявки на выполнение шеф-монтажа; подписание договора на оказание услуг шеф-монтажа; выезд специалиста; составление акта приемки-сдачи производственного помещения, в котором будут проводиться работы; составление графика выполнения работ; обучение персонала заказчика в ходе проведения теоретического семинара; осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; контроль качества при выполнении работ; составление акта сдачи-приемки работ услуг по шеф-монтажу.

Договор на шеф монтажные работы и обучения образец

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения договора.

По мимо шеф-монтажа, мы так же можем провести пуско-наладочные работы Вашего смонтированного газового оборудования с заполнением.

Указанная стоимость не является итоговой.

У бытовых газовых плит дополнительно проверяются: надежность крепления стола к корпусу плиты; надежность крепления термоуказателя и его работоспособность; отсутствие механических повреждений решетки стола, создающих неустойчивое положение посуды; надежность крепления и свободное перемещение противней и решетки в духовом шкафу; фиксацию дверки духового шкафа; автоматическое зажигание горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности. У водонагревателей дополнительно проверяются: плотность прилегания змеевика к стенкам огневой камеры, отсутствие капель или течи воды в теплосборник, горизонтальность установки огневой поверхности основной горелки, а также отсутствие смещения основной и запальной горелок, отсутствие зазоров между звеньями соединительного патрубка; состояние водяной части блока крана с его разборкой , мембран, фильтра и других узлов; состояние теплообменников с очисткой их от сажи и окалины на объекте или в условиях мастерских ; работоспособность вентилей холодной воды. У бытовых газовых котлов дополнительно проверяются: отсутствие зазоров в кладке печи и в месте присоединения фронтального листа горелки к рамке, расположенной в кладке печи; наличие тягостабилизатора у печей, оборудованных газогорелочным устройством непрерывного действия при наличии его в конструкции ; свободный ход шибера в направляющих величину хода и наличие в шибере отверстия диаметром не менее 15 мм; наличие тяги в топливнике печи; наличие автоматики безопасности у газогорелочных устройств.

ШЕФ-МОНТАЖ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А.

В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Шеф-монтаж Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают учебу эксплуатационного персонала заказчика – знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования.

Услуга шеф-монтаж позволит Вам существенно сэкономить свои средства. Сделать эти работы собственными силами вполне реально, но все же мы рекомендуем пригласить специалиста, так как все монтажные работы являются скрытыми, а от качества их выполнения зависит правильность работы системы в целом.

Шеф-монтаж включает в себя: 1. Выезд специалиста к Заказчику на объект для консультации по монтажу систем биологической очистки бытовых сточных вод ЭКО-М, указание всех необходимых разметок. Согласование сметы и расчёт суммы шеф-монтажных работ. Подписание договора, согласование даты шеф-монтажа.

Решая данные задачи, заказчик застройщик не должен забывать об авторском надзоре — совокупности мероприятий, призванных обеспечить наиболее полное соответствие строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации.

Основные задачи авторского надзора — выявление отклонений от проекта, нарушений в технологии и качестве применяемых материалов и если нужно принятие решений по внесению в проект необходимых изменений.

Таким образом, авторский надзор способствует недопущению всего, что может привести к ухудшению качества строительства, снижению безопасности и надежности здания сооружения или ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Источник: https://peteoc.com/trudovoe-pravo/shef-montazh-dogovor.php

Отдел закона
Добавить комментарий